Spagna
In vigore Ley 266 unità

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

X 6001/boees-x-boe-a-2018-6001

Organización de las Comunidades Autónomas

Chiedi su questa legge Leggi il testo completo Modifiche
  1. Preambolo Preámbulo
  2. Articolo 1 Objeto de la Ley Foral
  3. Articolo 2 Principios de la contratación pública
  4. Articolo 3 Ámbito de aplicación objetivo
  5. Articolo 4 Ámbito de aplicación subjetivo
  6. Articolo 5 Extensión a contratos celebrados por otras entidades
  7. Articolo 6 Contratos con Sociedades de Capital Mixto
  8. Articolo 7 Negocios jurídicos excluidos
  9. Articolo 8 Encargos a entes instrumentales
  10. TÍTULO I
  11. CAPÍTULO I
  12. Articolo 9 Poderes adjudicadores
  13. Articolo 10 Centrales de compras
  14. Articolo 11 Contratación conjunta
  15. Sección 1
  16. Articolo 12 Los contratistas
  17. Articolo 13 Licitación en participación conjunta
  18. Articolo 14 Acreditación de la capacidad de obrar
  19. Articolo 15 Empresas no pertenecientes a la Unión Europea y principio de reciprocidad
  20. Articolo 16 Solvencia económica y financiera
  21. Articolo 17 Solvencia técnica o profesional
  22. Articolo 18 Valoración de la solvencia económica y técnica de quien licite, por referencia a otras empresas
  23. Articolo 18 bis Reutilización de la documentación acreditativa de la aptitud para contratar
  24. Articolo 19 Condiciones especiales de compatibilidad
  25. Articolo 20 Empresas vinculadas
  26. Articolo 21 Certificados de garantía de calidad
  27. Sección 2
  28. Articolo 22 Prohibiciones de contratar
  29. Articolo 23 Apreciación de la prohibición de contratar
  30. Articolo 24 Competencia y Procedimiento para su declaración
  31. Articolo 25 Extensión de efectos de la prohibición de contratar e inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores
  32. Articolo 26 Especialidades de incompatibilidades en la Administración Local
  33. Articolo 27 Calificación de los contratos
  34. Articolo 28 Definición del contrato de obras
  35. Articolo 29 Definición del contrato de suministros
  36. Articolo 30 Definición del contrato de servicios
  37. Articolo 31 Definición del contrato de concesión de obras públicas
  38. Articolo 32 Definición del contrato de concesión de servicios
  39. Articolo 33 Contratos mixtos
  40. Articolo 34 Régimen jurídico de los contratos
  41. Articolo 35 Jurisdicción competente
  42. Sección 3
  43. Articolo 36 Contratos reservados por motivos sociales
  44. Articolo 37 Reglas especiales para los contratos en los ámbitos sanitarios, sociales, culturales y educativos
  45. Articolo 38 Contratos reservados en los ámbitos sanitarios, sociales, culturales y educativos
  46. Articolo 39 Objeto del contrato
  47. Articolo 40 Estudios de viabilidad
  48. Articolo 41 El diseño de lotes
  49. Articolo 42 Método para calcular el valor estimado de los contratos públicos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de adquisición
  50. Articolo 43 Precio y financiación de los contratos
  51. Articolo 44 Contenido mínimo del contrato
  52. Articolo 45 Plazo de duración de los contratos
  53. CAPÍTULO V
  54. Sección 1
  55. Articolo 46 Fijación de plazos de la licitación
  56. Articolo 47 Cómputo de plazos y presentación de proposiciones
  57. Articolo 48 Consultas preliminares del mercado
  58. Articolo 49 Acceso a la información de la licitación
  59. Articolo 50 Intervención de la Mesa de Contratación
  60. Articolo 51 Funciones de la Mesa de Contratación
  61. Articolo 52 Resolución de conflictos de interés
  62. Articolo 53 Proposiciones en la licitación
  63. Articolo 54 Confidencialidad y sigilo
  64. Articolo 55 Justificación de los requisitos para contratar
  65. Articolo 56 Modelo de declaración responsable
  66. Articolo 57 Admisibilidad de variantes
  67. Sección 2
  68. Articolo 58 Pliegos reguladores de la contratación
  69. Articolo 59 Condiciones particulares
  70. Articolo 60 Prescripciones técnicas
  71. Articolo 61 Definición de determinadas especificaciones técnicas
  72. Articolo 62 Prohibición de barreras técnicas a la libre competencia
  73. Articolo 63 Comunicación de prescripciones técnicas
  74. Articolo 64 Criterios de adjudicación
  75. Articolo 65 Coste del ciclo de vida
  76. Articolo 66 Requerimientos de carácter social, medioambiental y de igualdad de género en la ejecución de los contratos
  77. Articolo 67 Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
  78. Articolo 68 Etiquetas
  79. Articolo 69 Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba
  80. Articolo 70 Constitución de garantías provisional y definitiva
  81. Sección 3
  82. Articolo 71 Tipos de procedimientos de adjudicación
  83. Articolo 72 Procedimiento abierto
  84. Articolo 73 Procedimiento restringido
  85. Articolo 74 Procedimiento negociado
  86. Articolo 75 Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación
  87. Articolo 76 Diálogo competitivo
  88. Articolo 77 Procedimiento de asociación para la innovación
  89. Articolo 78 Contenido de la invitación a los candidatos seleccionados en los procedimientos restringidos, negociados, diálogos competitivos y de asociación para la innovación
  90. Articolo 79 Concurso de proyectos
  91. Articolo 80 Procedimiento simplificado
  92. Articolo 81 Régimen especial para contratos de menor cuantía
  93. Sección 4
  94. Articolo 82 Acuerdos marco
  95. Articolo 83 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco
  96. Articolo 84 Sistema dinámico de compra
  97. Articolo 85 Aplicación del sistema dinámico de compra
  98. Articolo 86 Puja electrónica
  99. Articolo 87 Aplicación de la puja electrónica
  100. Sección 5
  101. Articolo 88 Portal de Contratación de Navarra
  102. Articolo 89 Publicidad en contratos de valor estimado igual o superior al umbral europeo
  103. Articolo 90 Anuncios de información previa
  104. Articolo 91 Plazos mínimos de licitación en contratos de valor estimado igual o superior al umbral europeo
  105. Articolo 92 Publicidad europea potestativa
  106. Articolo 93 Publicidad en los contratos de valor estimado inferior al umbral europeo
  107. Articolo 94 Plazos mínimos de licitación en los contratos de valor estimado inferior al umbral europeo
  108. Sección 6
  109. Articolo 95 Plataforma de licitación electrónica de Navarra
  110. Sección 7
  111. Articolo 96 Admisión de participantes
  112. Articolo 97 Apertura y valoración de las ofertas
  113. Articolo 98 Ofertas anormalmente bajas
  114. Articolo 99 Criterios de resolución de empates en la valoración de las ofertas
  115. Articolo 100 Adjudicación de los contratos
  116. Articolo 101 Perfección de los contratos
  117. Articolo 102 Publicidad de las adjudicaciones
  118. Articolo 103 Renuncia a la adjudicación del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por el ente contratante
  119. Articolo 104 Riesgo y ventura
  120. Articolo 105 Obligaciones relativas a las disposiciones en materia fiscal, laboral, social, de protección del medio ambiente, del empleo, de las condiciones de trabajo y de igualdad de género
  121. Articolo 106 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden
  122. Articolo 107 Subcontratación
  123. Articolo 108 Cesión del contrato a terceros
  124. Articolo 108 bis Informe de la evaluación de la ejecución del contrato
  125. Articolo 109 Procedencia y límites
  126. Articolo 110 Fórmulas de revisión
  127. Articolo 111 Procedimiento de revisión
  128. Articolo 112 Revisión en casos de demora en la ejecución
  129. Articolo 113 Pago del importe de la revisión
  130. Articolo 114 Modificación de los contratos
  131. Articolo 115 Fijación de precios en el caso de modificación del contrato con inclusión de nuevas unidades
  132. Articolo 116 Causas de invalidez de los contratos Públicos
  133. Articolo 117 Efectos de la invalidez de los contratos públicos
  134. Articolo 118 Fiscalización por la Cámara de Comptos
  135. Articolo 119 Junta de Contratación Pública
  136. Articolo 120 Registro de Contratos
  137. Articolo 121 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
  138. Articolo 122 Reclamación especial en materia de contratación pública
  139. Articolo 123 Legitimación
  140. Articolo 124 Régimen de la reclamación especial en materia de contratación pública
  141. Articolo 125 Medidas cautelares
  142. Articolo 126 Tramitación de la reclamación
  143. Articolo 127 Resolución de la reclamación
  144. Articolo 128 Aclaraciones sobre los Acuerdos del Tribunal
  145. Articolo 129 Ejecución de los Acuerdos
  146. Articolo 130 Emplazamiento de las partes ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
  147. Articolo 131 Libertad de pactos
  148. Articolo 132 Condiciones Generales de Contratación
  149. Articolo 133 Competencia
  150. Articolo 134 Composición de la Mesa de Contratación
  151. Articolo 135 Valoración de las proposiciones y propuesta de adjudicación cuando no se constituya una Mesa de Contratación
  152. Articolo 136 Propuestas de adjudicación
  153. Articolo 137 Clases de expedientes
  154. Articolo 138 Expediente de contratación de tramitación ordinaria
  155. Articolo 139 Expediente de tramitación anticipada
  156. Articolo 140 Expediente de emergencia
  157. Articolo 141 Supervisión e inspección de la ejecución del contrato
  158. Articolo 142 Interpretación de los contratos administrativos
  159. Articolo 143 Tramitación del expediente de modificación
  160. Articolo 144 Variaciones de unidades que no precisan expediente de modificación
  161. Articolo 145 Reajuste del gasto plurianual
  162. Articolo 146 Penalidades por incumplimiento
  163. Articolo 147 Cumplimiento de los plazos
  164. Articolo 148 Daños y perjuicios e imposición de penalidades
  165. Articolo 149 Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros
  166. Articolo 150 Suspensión de los contratos de las Administraciones Públicas
  167. Articolo 151 Declaración de invalidez de los contratos administrativos
  168. Articolo 152 Pago del precio de los contratos
  169. Articolo 153 Pagos a subcontratistas y suministradores:
  170. Articolo 154 Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias
  171. Articolo 155 Plazo para el pago e intereses de demora
  172. Articolo 156 Transmisión de los derechos de cobro
  173. Articolo 157 Extinción de los contratos
  174. Articolo 158 Cumplimiento de los contratos y recepción
  175. Articolo 159 Plazo de garantía de los contratos administrativos
  176. Articolo 160 Causas de resolución de los contratos administrativos
  177. Articolo 161 Efectos de la resolución del contrato
  178. Articolo 161 bis Acumulación de procedimientos de resolución de contratos e imposición de prohibiciones de contratar
  179. Articolo 162 Proyecto de obras
  180. Articolo 163 Contenido de los proyectos de obras
  181. Articolo 164 Obras a tanto alzado
  182. Articolo 165 Replanteo de las obras y disponibilidad de los terrenos
  183. Articolo 166 Contratación conjunta de proyecto y obra
  184. Articolo 167 Comprobación del replanteo
  185. Articolo 168 Expedición de certificaciones
  186. Articolo 169 Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista
  187. Articolo 170 Fuerza mayor
  188. Articolo 171 Fijación de precios en el caso de modificación del contrato con inclusión de nuevas unidades
  189. Articolo 172 Recepción de las obras
  190. Articolo 173 Liquidación en el contrato de obras
  191. Articolo 174 Responsabilidad por vicios
  192. Articolo 175 Causas específicas de resolución del contrato de obras
  193. Articolo 176 Contrato de concesión de obras públicas
  194. Articolo 177 Contenido del contrato de concesión de obras públicas
  195. Articolo 178 Extinción de la concesión
  196. Articolo 179 Zonas complementarias de explotación comercial
  197. Articolo 180 Financiación de las obras públicas construidas mediante contrato de concesión
  198. Articolo 181 Retribución del concesionario
  199. Articolo 182 La concesión de obras públicas y la construcción de obras públicas diferenciadas
  200. Articolo 183 Estudio de viabilidad
  201. Articolo 184 Anteproyecto de construcción y explotación de las obras
  202. Articolo 185 Proyecto de obra y replanteo de éste
  203. Articolo 186 Contenido de los pliegos reguladores de la concesión de obras públicas
  204. Articolo 187 Contenido de las ofertas
  205. Articolo 188 Ejecución de las obras
  206. Articolo 189 Terminación de las obras
  207. Sección 4
  208. Articolo 190 Derechos del concesionario
  209. Articolo 191 Obligaciones del concesionario
  210. Articolo 192 Uso y conservación de la obra pública
  211. Articolo 193 Retribución por la utilización de la obra
  212. Articolo 194 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
  213. Articolo 195 Penalidades por incumplimientos del concesionario
  214. Sección 5
  215. Articolo 196 Aportaciones públicas a la construcción de la obra
  216. Articolo 197 Aportaciones públicas a la explotación
  217. Articolo 198 Prerrogativas y derechos de la Administración
  218. Articolo 199 Modificación de la obra pública
  219. Articolo 200 Intervención y secuestro en la concesión
  220. Sección 6
  221. Articolo 201 Efectos de la extinción de la concesión
  222. Articolo 202 Causas de resolución de la concesión
  223. Articolo 203 Efectos de la resolución
  224. Articolo 204 Objeto y ámbito del contrato de concesión de servicios
  225. Articolo 205 Normas supletorias
  226. Articolo 206 Pliegos y anteproyecto de obra y explotación
  227. Articolo 207 Contenido del contrato
  228. Articolo 208 Ejecución de la concesión de servicios
  229. Articolo 209 Obligaciones generales
  230. Articolo 210 Prestaciones económicas
  231. Articolo 211 Mantenimiento de su equilibrio económico
  232. Articolo 212 Reversión
  233. Articolo 213 Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares
  234. Articolo 214 Incumplimiento del concesionario
  235. Articolo 215 Causas de resolución
  236. Articolo 216 Aplicación de las causas de resolución
  237. Articolo 217 Efectos de la resolución
  238. Articolo 218 Contratos para la fabricación de productos
  239. Articolo 219 Arrendamiento y prórroga
  240. Articolo 220 Contratos de suministros de equipos o sistemas para el tratamiento de la información
  241. Articolo 221 Entrega y recepción
  242. Articolo 222 Pago del precio y pago en especie
  243. Articolo 223 Vicios o defectos durante el plazo de garantía
  244. Articolo 224 Causas específicas de resolución del contrato de suministros
  245. Articolo 225 Efectos de la resolución del contrato de suministros
  246. Articolo 226 Delimitación y precio
  247. Articolo 227 Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos
  248. Articolo 228 Subsanación de errores y corrección de deficiencias en los proyectos de obra
  249. Articolo 229 Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras por errores del proyecto
  250. Articolo 230 Responsabilidad por defectos o errores del proyecto
  251. Articolo 231 Cumplimiento de los contratos y recepción
  252. Articolo 232 Causas específicas de resolución del contrato de servicios
  253. Articolo 233 Efectos de la resolución del contrato de servicios
  254. Articolo 234 Adjudicación conjunta de contratos de servicios para la redacción de proyecto de obras y dirección facultativa de las mismas
  255. Disposizione adicional primera Normas de desarrollo
  256. Disposizione adicional segunda Condiciones relativas a los acuerdos celebrados en el seno de la Organización Mundial del Comercio
  257. Disposizione adicional tercera Contratos adjudicados en virtud de normas internacionales
  258. Disposizione adicional cuarta Contratos públicos en el ámbito de la seguridad
  259. Disposizione adicional quinta Convenios singulares en el ámbito sociosanitario
  260. Disposizione adicional sexta Contenido de las invitaciones a presentar una oferta
  261. Disposizione adicional séptima Prácticas contrarias a la libre competencia
  262. Disposizione adicional octava Competencias de contratación dentro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
  263. Disposizione adicional novena Autorización para contratar
  264. Disposizione adicional décima Régimen especial para contratos relacionados con actividades docentes
  265. Disposizione adicional undécima Régimen especial para suscripción a revistas y otras publicaciones especializadas
  266. Disposizione adicional duodécima Aplicación del régimen de reclamaciones en materia de contratación pública al Parlamento de Navarra y a la Universidad Pública de Navarra
  267. Disposizione adicional decimotercera Plazo de las concesiones de servicios de transporte de viajeros
  268. Disposizione adicional decimocuarta Normas específicas de contratación pública de servicios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo
  269. Disposizione adicional decimoquinta Incentivar la presencia del euskera en los servicios de atención al público
  270. Disposizione adicional decimosexta Formación empleados públicos
  271. Disposizione adicional decimoséptima Calidad de productos agroalimentarios
  272. Disposizione adicional decimoctava Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción
  273. Disposizione adicional decimonovena Designación de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
  274. Disposizione adicional vigésima Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
  275. Disposizione adicional vigésimoprimera Particularidades en los expedientes de adquisición pública de medicamentos
  276. Disposizione adicional vigésimosegunda Normas aplicables a las Administraciones públicas respecto de los procedimientos regulados en esta ley foral
  277. Disposizione adicional vigésimotercera Régimen especial para determinados contratos celebrados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
  278. Disposizione transitoria primera Aplicación de la ley foral
  279. Disposizione transitoria segunda Normas transitorias de licitación
  280. Disposizione transitoria tercera Obligaciones de transparencia
  281. Disposizione derogatoria única Disposiciones que se derogan
  282. Disposizione final única Entrada en vigor de la ley foral
Citenza

Intelligenza giuridica con fonti verificabili, di Datons.

citenza.io